皮皮学,免费搜题
登录
logo - 刷刷题
搜题
【简答题】
某开发商通过公开招标与某建筑集团公司二公司签订了一份建筑安装工程项目施工总承包合同。承包范围为土建工程和安装工程,合同总价为5000万元,工期为7个月。合同签定日期为4月10日,双方约定5月10日开工,11月30日竣工。 合同中规定: ①主要材料及构件金额占合同总价的65%; ②预付备料款为合同总价的25%,于4月25日前拨付给承包商,工程预付款应从未施工工程尚需主要材料及构配件的价值相当于预付备料款,每月以抵充工程款的方式陆续收回; ③工程保修金为合同总价的5%,业主从每月承包商取得的工程款中按3%的比例扣留。保修期(一年),剩余部分退还承包商。 ④若施工单位每月实际完成产值不足计划产值的90%时,业主可按实际完成产值的6%的比例扣留工程进度款,在工程竣工结算扣留的工程进度款退还施工单位。 ⑤业主供料价款在发生当月的工程款中扣回。 ⑥工程款逾期支付,按每日1‰的利率计息。 由业主的工程师代表签认的承包商各月计划和实际完成产值以及业主提供的材料、设备价值见下表 工程结算数据表(单位:万元)(单位:万元) 施工过程中发生如下事件(发生部位均为关键工序,索赔费用在当月付款中结清): 事件1:预付款延期支付20天,致使工程实际开工日拖延5天。 事件2:6月初因施工机械出现故障延误工期2天,费用损失9000元。 事件3:7月份赶上雨季施工,施工单位采取防雨措施费用增加2万元。 事件4:8月上旬该建筑集团公司进行了安全生产大检查。在这个工地面积为8×8m2的焊接车间内,发现氧气瓶、乙炔瓶、二氧化碳气瓶直接放置在同一角落的水泥地面上,2名工人正进行电焊作业,辅助工在休息吸烟。正在作业的工人已经过培训考核,但尚未领到“特种作业操作证”,因天气炎热,两人只穿了衬衫。 事件5:9月份由于业主设计变更,造成施工单位返工费4万元,并损失工期3天。又停工待图10天,窝工损失5万元。 事件6:为赶工期,施工单位增加赶工措施费6万元(10月份4万元,11月份2万元),使工程得以按照合同工期完工。 2、问题 (1)在以上事件发生后,施工单位是否可以向监理工程师提出索赔要求?为什么? (2)施工单位可索赔工期和费用各为多少? (3)该工程预付款为多少?起扣点为多少? (4)5~10月,每月实际应结算工程款为多少? (5)请分析事件4中存在哪些不安全因素?
手机使用
分享
复制链接
新浪微博
分享QQ
微信扫一扫
微信内点击右上角“…”即可分享
反馈
参考答案:
举一反三
【多选题】关于证明责任,下列说法正确的有
A.
对案件中的同一事实,只有一方当事人负有证明责任
B.
当事人对其主张的某一事实没有提供证据证明,必将承担败诉的后果
C.
证明责任的结果责任不会在原被告之间转移
D.
只有在待证事实处于真伪不明情况下,证明责任的后果才会出现
【单选题】慢性胃炎的主要病因是
A.
药物
B.
幽门螺杆菌感染
C.
酗酒
D.
吸烟
【单选题】慢性胃炎的主要病因是
A.
十二指肠液反流
B.
心肺功能不全
C.
幽门螺杆菌感染
D.
糖尿病
E.
服用非甾体抗炎药
【单选题】慢性胃炎的主要病因是
A.
吸烟
B.
酗酒
C.
幽门螺杆菌感染
D.
免疫因素
E.
胃大部切除
【多选题】关于举证责任和证明责任(客观证明责任),下列说法正确的有哪些?
A.
只有在待证事实处于真伪不明情况下,证明责任的后果才会出现
B.
对案件中的同一事实,只有一方当事人负有证明责任
C.
当事人对其主张的某一事实没有提供证据证明,必将承担败诉的后果
D.
证明责任不会在原、被告间相互转移
【单选题】interpret
A.
打断;打扰
B.
口译;解释
C.
辩白;争辩
D.
译文;图示
【单选题】慢性胃炎的主要病因是
A.
HP感染
B.
遗传
C.
药物
D.
生化因素
E.
应激
【单选题】慢性胃炎的主要病因是
A.
吸烟
B.
酗酒
C.
幽门螺杆菌感染
D.
免疫因素
【单选题】慢性胃炎的主要病因是
A.
药物
B.
食物
C.
胆汁反流
D.
幽门螺杆菌
E.
物理因素
【多选题】关于举证责任和证明责任(客观证明责任),下列说法正确的有( )。
A.
只有在待证事实处于真伪不明情况下,证明责任的后果才会出现
B.
对案件中的同一事实,只有一方当事人负有证明责任
C.
当事人对其主张的某一事实没有提供证据证明,必将承担败诉的后果
D.
证明责任不会在原、被告间相互转移
相关题目:
参考解析:
知识点:
题目纠错 0
发布
创建自己的小题库 - 刷刷题